Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на лесозаготовку образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Объем заготавливаемой древесины: _________________________.
Место заготавливания: ____________________________________.
Заготовленную древесину Подрядчик обязан (не обязан) доставить на склад Заказчика, расположенный по адресу: __________________________________.
Другие условия: _________________________________________.
4. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ________ (_____________) рублей, в т.ч. НДС — ________ (________________) рублей.
4.2. Сумма, указанная в п. 4.1 настоящего Договора, уплачивается Заказчиком в течение ____ дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки заготовленной древесины и получения счета от Подрядчика (или: _____________________________________________).
4.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными на дату зачисления денежных средств на корреспондентский счет банка Подрядчика.
Загрузка страницы
Внимание Договор подряда N на заготовку древесины » » г.
, именуем в дальнейшем «Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующ на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. 1.2. Объем заготавливаемой древесины: .
Место заготавливания: . Заготовленную древесину Подрядчик обязан (не обязан) доставить на склад Заказчика, расположенный по адресу: . Другие условия: . 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 2.1. Подрядчик обязуется: 2.1.1.
Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и сдать заготовленную древесину Заказчику в состоянии, позволяющем ее нормальное использование. 5. Ответственность сторон 5.1.
Подрядчик несет ответственность за: — недостатки выполненной работы, которые делают заготовленную древесину непригодной для использования; — последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком; — нарушение конечного срока работы; — убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору. 5.2.
В случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных разделом 3 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки. 5.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
6. Форс-мажор 6.1.
Договор на оказание услуг по заготовке древесины
Соблюдать санитарные правила в лесах, соблюдать иные требования лесного законодательства. Заказчик обязан: Заключить договора на отвод делянок, с последующей передачей делянок для заготовки Подрядчику по акту приема передачи.
Ответчик Манвелов Г.С. по вызову в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения был извещен надлежащим образом, причину своей неявки суду не сообщил, не просил об отложении дела и не представил доказательств в обоснование возражений по иску.
С. перед Федоровым В.Б. по Договору переработки древесины составляет 43,5 кубических метра обрезного пиломатериала.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
Если Заказчик не выполнит в срок возложенные на него, на основании настоящего Договора, обязательства, то Исполнитель имеет право приостановить либо сдвинуть сроки выполнения работ на соответствующее количество дней, в течение которых Заказчик не выполнял возложенные на него обязательства.
Досуг
Досуг • Развлечения • Творчество • Общественное питание • Рестораны • Бары • Кафе • Кофейни • Ночные клубы • Литература
Договор куп прод леса заполненный образец
Заключительные положения.
6.1. Настоящий договор подряда вступает в силу с момента его подписания.6.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или Договором.6.3. Договор подряда может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Договор строительного субподряда (общая форма)
1.1 настоящего Договора, собственными силами и средствами в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией с учетом возможных изменений объема работ.
1.3. Качество материала Субподрядчика должно соответствовать _________________________. 1.4. Риск случайной гибели или порчи материалов Субподрядчика с момента передачи несет Генподрядчик.
1.5. Генподрядчик на срок действия Договора предоставляет Субподрядчику следующий инструмент и оборудование для выполнения работ: — ____________________ в количестве __________, цена _______________; — ____________________ в количестве __________, цена _______________. 2.1.
договора по типам
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 6.2.
Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. 7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 7.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
8.2.
договора по типам
Сроки проведения доработок согласовываются Сторонами. 3.7.
Заказчик, принявший работы без проверки, лишается (или: не лишается) права ссылаться на недостатки работ, которые могли быть установлены при обычном способе их приемки (явные недостатки). 4.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 4.1. Цена работ Подрядчика по настоящему Договору составляет ( ) рублей, в т.ч.
5.
Договоры возмезного оказание услуг по заготовке леса
ДОГОВОР оказания услуг по валке лесных насаждений Г. Красноярск « » 2012г. Государственное предприятие Красноярского края «Красноярское управление лесами» , действующего на основании доверенности от 01.01.2001г.
№ 000, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и Общество с ограниченной ответственностью Хариной Елены Владимировны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1.
Исполнитель, обязуется оказать собственными силами услуги по валке лесных насаждений согласно технологической карте на разработку лесосеки в соответствии с условиями настоящего договора и заданием Заказчика, а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результат и оплатить..
Подряд на заготовку древесины с физическим лицом
Договора на вырубку леса с физическим лицом образец Но бывают случаи, когда необходимо обратиться к юристу для индивидуального составления договора, чтобы прописать необходимые дополнительные условия. Возможно внесение сторонами в текст договора корректировок, дополнений, собственных условий.
Заключение рамочного договора подряда: образец и нюансы заключения. Вид рамочного договора всегда является длительным. Его заключают на продолжительный период, подрядчик выполняет договора на вырубку леса с физическим лицом не одну работу, а несколько.
В таком договоре обязательным условием являются дополнительные соглашения их количество не ограничено. ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Фильм заготовка леса Договор на заготовку древесины образец Получение права на заготовку древесины по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд в размере до куб. Лучшим типом топливной древесины являются породы твердых лиственных деревьев, таких как: бук, береза , ясень , клён и рябина.
Популярна у потребителей за специфический треск, издаваемый при горении , является также хвойная древесина.
Подряд на заготовку древесины с физическим лицом
— — Заказчик», в лице , действующ на основании , с одной стороны, и , именуем в дальнейшем «Подрядчик», в лице , действующ на основании , с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 1.1. В соответствии с настоящим Договором Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить по заданию Заказчика работы по заготовке древесины, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.