Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор подряда из материалов заказчика: образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Содержание:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика , сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда, указанные в Приложении №1 к настоящему договору.
1.3. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.
1.4. Подрядчик несет ответственность за не сохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора.
1.5. Срок действия настоящего договора:
- начальный срок «»2020;
- конечный срок «»2020.
Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении №2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик:
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
3.2. При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п.3.1 настоящего договора несет сторона, допустившая просрочку.
3.3. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:
- непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации;
- иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.5. Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п.3.4 настоящего договора, в разумный срок не заменит непригодные или недоброкачественные материал, оборудование, техническую документацию или не примет других мер для устранения обстоятельств, грозящих годности результату работы, Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.
Договор подряда (выполнение работы с использованием материала заказчика)
Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон. 3. Стоимость работ и порядок расчетов 3.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
3.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 3.3. Стоимость работ является твердой. 3.4. Заказчик выплачивает Подрядчику аванс в размере [вписать нужное].
3.5.
Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок. 4. Права и обязанности сторон 4.1. Заказчик вправе: 4.1.1.
Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. 4.1.2.
Договор подряда (выполнение работ с использованием материала заказчика)
Гарантии 10.1. Исполнитель гарантирует: — оказание всех услуг в полном объеме и сроки, определенные условиями настоящего договора; — качество оказания всех услуг в соответствии с документацией и действующими нормами; — своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке услуг и в период гарантийной эксплуатации. 10.2. Качество оказанных Исполнителем услуг, а также материалов и оборудования поставки Исполнителя должно соответствовать требованиям нормативных документов, действующих в системе магистрального нефтепроводного транспорта «Транснефть».
10.3. Срок гарантии услуг по договору, в том числе поставленных Исполнителем инженерных систем, оборудования, материалов, устанавливается 12 (Двенадцать) месяцев с даты подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг по Договору, за исключением случаев его преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц. 10.4.
договора по типам
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА Настоящий договор действует до момента завершения всех строительных работ на объекте Заказчика.Стороны вправе по взаимному соглашению установить иной срок действия настоящего договора.
4.
ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ Применимым правом по настоящему договору является законодательство Российской Федерации.Споры между сторонами подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик:
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.
3.2. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.
3.3. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика по не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят качеству результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.4. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.
Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п.2.1.
настоящего договора цены работы, обязан выполнить договор по цене, определенной в настоящем договоре подряда.
3.5.
При сдаче работы Подрядчик обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования строения, а также о возможных для Заказчика других лиц последствиях несоблюдения этих требований.
3.5.
Заказчик вправе:
4. ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ, ВЫПОЛНЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ
4.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором подряда, с участием Подрядчика осмотреть и принять результат работ (строение) по акту сдачи-приемки, а при обнаружении недостатков немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение ____________________ по их обнаружении.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работу по изготовлению следующей продукции: _____________ (далее – продукция), а Заказчик обязуется принять продукцию и оплатить ее.
1.2. Качественные характеристики продукции, вид и количество изделий, дополнительные пожелания Заказчика к продукции, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Подрядчик обязуется:
2.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление продукции представить Заказчику расчет требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления продукции, а также выставить Заказчику оригинал счета на предоплату.
2.1.2. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья и материалов приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.
2.1.3. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности результата работ к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры, отчета об использовании переданных Заказчиком сырья и материалов.
2.1.4. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи готовой продукции, передать продукцию по акту выполненных работ, а также передать Заказчику документы, указанные в п. 2.1.3 настоящего Договора.
2.1.4.1. В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Не позднее _______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.
2.2.2. Не позднее _______ с момента получения от Подрядчика расчета требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления продукции, поставить Подрядчику своими силами сырье и материалы по адресу: _________________ и передать по накладной ТОРГ-12.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.
Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять изготовленную продукцию по акту выполненных работ, а при обнаружении отступлений от задания Заказчика и/или условий настоящего Договора, ухудшающих качество продукции, заявить об этом Подрядчику в течение ________ начиная с даты, согласованной Сторонами для приема-передачи готовой продукции.
Приемка изготовленной продукции производится на складе Подрядчика по адресу: ___________________.
4.2. Требования Заказчика к качеству продукции принимаются в течение действия гарантийного срока на изготовленную продукцию, а именно ________ месяцев.
4.3. В случае возникновения между Сторонами спора по поводу недостатков продукции или их причин по требованию любой из Сторон назначается экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет: ___________ (варианты: Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, Стороны поровну).
Договор строительного подряда из материалов подрядчика
Подрядчик несет ответственность за качество сырья и материалов, используемых для выполнения работ по поручению Заказчика. 2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет ( ) руб. 2.2. Заказчик оплачивает работу Подрядчика в течение ( ) дней после подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ путем перечисления денежных средств, указанных в п.
Договор подряда (выполнение работы с использованием материала заказчика)
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 3.1. Подрядчик:
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;
- несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.